Taraflar
İşbu sözleşme, Egemen Prefabrik (Satıcı) ile sipariş veren müşteri (Alıcı) arasında, aşağıda belirtilen koşullar dahilinde akdedilmiştir.
Sözleşme konusu
Sözleşmenin konusu, Alıcı'nın sipariş ettiği prefabrik yapı, ahşap yapı, tiny house veya çelik konstrüksiyon ürününün üretimi, sevkiyatı ve montajına ilişkin karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir. Ürünün teknik özellikleri, ölçüleri ve donanım listesi, imzalanan teklif ve ekleri ile belirlenir.
Ödeme ve teslim
Ödeme planı, teklif ekinde yer alan takvim üzerinden yürütülür. Teslim süresi, ödeme planındaki ilk ödemenin gerçekleşmesi ve gerekli hâllerde arazi hazırlığının tamamlanması ile başlar. Mücbir sebep hâllerinde teslim süresi, engelin devamı müddetince uzar.
Alıcı yükümlülükleri
Arazinin montaja hazır hâlde bulundurulması, ulaşım yolunun vinçli araç geçişine uygun olması ve gerekli izinlerin temini Alıcı'nın sorumluluğundadır. Bu koşulların sağlanmaması nedeniyle oluşacak gecikme ve ek maliyetler Alıcı'ya aittir.
Garanti
Taşıyıcı konstrüksiyon ve işçilik, teslim tarihinden itibaren teklifte belirtilen süre boyunca garanti kapsamındadır. Garanti; kullanım hatası, bakımsızlık, doğal afet ve üçüncü kişilerce yapılan müdahalelerden kaynaklanan hasarları kapsamaz.
Cayma hakkı
Alıcı'nın istekleri doğrultusunda veya kişisel ihtiyaçlarına göre özel olarak üretilen ürünlerde, ilgili mevzuat uyarınca cayma hakkı kullanılamaz. Üretime başlanmamış siparişlerde tarafların mutabakatı ile iptal mümkündür.
Yetkili mahkeme
İşbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda Muğla Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.